作文档>范文大全>合同范本>房地产商合同

房屋漏水

更新时间:

房屋漏水(精选20篇)

房屋漏水 篇1

  本合同由_______________(身份),所在居住地__________(以下称甲方),与_______________(身份),所在居住地__________(以下称乙方)于19__________年_____月_____日在__________签署。

  兹证明

  乙方__________原因房屋漏水,造成甲方财产损失。

  鉴于乙方同意赔偿甲方相应损失,兹双方关于赔偿问题达成如下协议

  定,甲、乙双方物此立约:

  支付:_________________(最迟具体赔偿支付日)

  仲裁

  有关或执行本合同的一切争议应该友好协商解决。若达不成协议,有关争议案则提交__________仲裁。仲裁决定为终局的,并对双方均具有约束力。

  适用法律

  本合同的签订,解释和履行以中华人民共和国法律为准。

  6.正本条款

  本合同以中文书写,正本两份,每方各持一份。

  7.有效期

  甲方:_________________乙方:_________________

  时间:_________________

房屋漏水 篇2

  甲方:__________

  乙方:_________

  由于乙方厨房区域防水问题导致甲方楼板受潮漏水,使其营业受到一定的影响。为了妥善解决相关事宜,减少乙方因漏水而受到的损失,经甲、乙双方协商,达成如下协议:

  第一条关于现场顺利施工的问题:

  1.乙方必须保证在今后的营业过程中,不在发生漏水现象,否则将再次给予维修赔偿。

  2.自签订协议书之日起,不得已任何借口为理由反悔。如出现毁约问题,甲方有权不给予赔偿,乙方应承担由此造成误工损失,并赔偿甲方双倍于协议金额的赔偿金。

  3.本协议甲方一次性支付乙方漏水补偿,为最终赔偿金额。

  第二条关于赔偿问题:

  根据相关文件规定,双方协商一致通过,甲方同意赔偿乙方_________元:

  第三条其他

  本协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

房屋漏水 篇3

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

  第一条维修标准及要求

  1、乙方自愿选择房屋维修形式并与甲方签订本合同。

  2、维修地点:厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。

  3、维修标准:维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。

  第二条合同金额:合计金额为:_____________元大写:_____________圆整。

  3、维修要求:

  ①乙方进行施工,提供人工,材料。

  ②乙方应做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由乙方自行负责。

  4、维修工期:在正常天气下3天内必须完成。

  5、维修后保质:建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为3年,即维修后应当继续最低保修3年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

  第二条维修工程款的发放

  乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。

  第三条其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、本合同自双方签名盖章时生效,一式两份,甲、已方双方各执一份。

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  签订日期:____________

房屋漏水 篇4

  甲方:__________

  乙方:__________

  为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

  第一条维修标准及要求

  1、乙方自愿选择房屋维修形式并与甲方签订本合同。

  2、维修地点:厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。

  3、维修标准:维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。

  第二条合同金额:合计金额为:__________元大写:________________圆整。

  3、维修要求:

  ①乙方进行施工,提供人工,材料。

  ②乙方应做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由乙方自行负责。

  4、维修工期:在正常天气下3天内必须完成。

  5、维修后保质:建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为________年,即维修后应当继续最低保修________年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

  第二条维修工程款的发放

  乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。

  第三条其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、本合同自双方签名盖章时生效,一式两份,甲、已方双方各执一份。

  甲方(盖章):__________

  乙方:________________

  签订日期:____________

房屋漏水 篇5

  甲方:

  乙方:

  为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

  第一条维修标准及要求

  1、乙方自愿选择房屋维修形式并与甲方签订本合同。

  2、维修地点:厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。

  3、维修标准:维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。

  第二条合同金额:合计金额为:¥760。00元大写:人民币染佰陆拾圆整。

  3、维修要求:

  ①乙方进行施工,提供人工,材料。

  ②乙方应做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由乙方自行负责。

  4、维修工期:在正常天气下3天内必须完成。

  5、维修后保质:建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为3年,即维修后应当继续最低保修3年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

  第二条维修工程款的发放

  乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。

  第三条其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、本合同自双方签名盖章时生效,一式两份,甲、已方双方各执一份。

  甲方(盖章):

  签订日期:

  乙方:

  年月日

房屋漏水 篇6

  甲方:___________

  乙方:___________

  为保证房屋漏水维修质量,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,本着平等、自愿的原则签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

  一、维修地点:监狱医院门诊楼及住院部维修。

  二、承包方式:包工包料保质量

  三、合同金额:

  合计金额为:¥___________万元

  大写:人民币___________圆整。

  四、维修标准。

  1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

  2、防水材料要求:采用sbs防水卷材,厚度为4mm。

  五、维修要求:

  1、乙方提供相关的施工方案进行施工,提供人工,材料。

  2、乙方按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

  3、乙方应抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。

  4、维修工期:在正常天气下天内必须完成。

  5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净,否则视为验收不合格。

  6、工程质量及验收:各种防水材料应符合规范的要求,并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准,乙方无偿返修,直到合格为止。

  7、维修后保质:门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为五年,即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

  六、维修工程款的发放

  乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工,经甲方验收合格后,扣除工程价款的5%作为质保金,其余工程款甲方在一周内付清。

  七、其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效。

  甲方(盖章):___________乙方:___________(盖章)

  法定代表人(签名):___________法定代表人(签名):___________

  签订日期:___________

房屋漏水 篇7

  原告:_______________

  住址:_______________

  电话:_______________

  被告:_______________

  住址:_______________

  电话:_______________

  诉讼请求:

  1、判令被告限期对自家卫生间的渗水点进行维修,排除对原告生活的妨碍。

  2、判令被告赔偿原告卫生间扣板更换费用______元。

  3、判令被告承担本案的诉讼费用。

  事实与理由:

  原、被告系相邻关系。原告居住在二楼,被告居住在三楼。_____年____月____日,原告发现卫生间扣板有滴水声,并有水滴滴落。____月___日,原告联系物业人员,打开扣板后,发现楼上下水管与楼板衔接处有水渗漏。物业人员查看后认为是楼上卫生间漏水。被告在看过漏水后表示,由于是农历新年期间,维修不便,正月初_____(_____年____月____日)后进行维修,原告同意。_____年____月____日原告打电话给被告,协商修理事宜,被告表示还没有过农历______,需要等到_____(_____年____月____日)以后进行修理,本着努力建立和谐邻里关系,温和解决邻里矛盾的态度,原告同意被告正月______以后修理的意见。在正月______过后,_____年____月____日,原告与被告进行第三次协商,被告拒绝修理其卫生间,并声称如果修理卫生间,所有费用都由原告承担,原告与被告协商未果。之后请小区_____物业做调解,被告先是承诺修理,而后几次拖延修理时间,最后以没有时间修理和影响居住为由拒绝修理,物业几次调解均无效。现在,漏水越来越严重,卫生间靠近主卧室的墙面瓷砖浸水,卫生间楼板上几处渗水,吊柜内也出现渗水。被告上述行为严重影响了原告工作和生活,对原告的房屋造成损害。《中华人民共和国民法典》的第八十三条明确规定:"不动产的相邻备方,应当按照有利于生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。"故此,特诉至人民法院,要求被告停止侵害,排除妨碍,赔偿损失并承担本案诉讼费、鉴定费。

  此致

  ________人民法院

  具状人:________

  ______年_____月_____日

  附:

  起诉状副本____份;

  证据材料副本____份。

房屋漏水 篇8

  原告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。

  被告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。

  风险提示:诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。

  但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的。

  另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。

  虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。

  诉讼请求

  一、判令被告排除对原告房屋卫生间漏水的妨害;

  二、判令被告向原告赔偿损失________元;

  三、判令被告承担本案的诉讼费及合理费用。

  风险提示:诉状是个利剑,挑起战争。

  如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。

  因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。

  摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。

  讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。

  事实与理由原告为_______市_______区_______花园____栋___单元___层___室的业主,被告是其正楼上的邻居。

  _______年___月份,原告发现其房屋卫生间的塑胶板上出现了漏水情况造成原告及其家人如厕不便且墙上开始渗水,随即原告便告知小区物业公司上门查看,经过物业公司工作人员的检查发现原告房屋卫生间的塑胶板上漏水的原因是被告房屋卫生间里蹲便器问题造成的。

  原告多次找到被告交涉要求及时解决卫生间漏水的问题,但被告每次均予以其他理由搪塞,小区物业公司与社区也从中协调多次但无果。

  为此,原告特向贵院起诉,请求依法保护其合法权益。

  此致__________区人民法院具状人:__________________年___月___日风险提示:提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。

  注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;

  列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;

  列举,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。

  另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。

  !~~原告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。

  被告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。

  风险提示:诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。

  但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的。

  另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。

  虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。

  诉讼请求

  一、判令被告排除对原告房屋卫生间漏水的妨害;

  二、判令被告向原告赔偿损失________元;

  三、判令被告承担本案的诉讼费及合理费用。

  风险提示:诉状是个利剑,挑起战争。

  如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。

  因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。

  摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。

  讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。

  事实与理由原告为_______市_______区_______花园____栋___单元___层___室的业主,被告是其正楼上的邻居。

  _______年___月份,原告发现其房屋卫生间的塑胶板上出现了漏水情况造成原告及其家人如厕不便且墙上开始渗水,随即原告便告知小区物业公司上门查看,经过物业公司工作人员的检查发现原告房屋卫生间的塑胶板上漏水的原因是被告房屋卫生间里蹲便器问题造成的。

  原告多次找到被告交涉要求及时解决卫生间漏水的问题,但被告每次均予以其他理由搪塞,小区物业公司与社区也从中协调多次但无果。

  为此,原告特向贵院起诉,请求依法保护其合法权益。

  此致__________区人民法院具状人:__________________年___月___日风险提示:提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。

  注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;

  列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;

  列举,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。

  另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。

房屋漏水 篇9

  甲方:__________

  乙方:__________

  为保证房屋漏水维修质量,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,本着平等、自愿的原则签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

  一、维修地点:监狱医院门诊楼及住院部维修。

  二、承包方式:包工包料保质量

  三、合同金额:__________

  合计金额为:8.76万元 大写:人民币捌萬染仟陆佰圆整。

  四、维修标准。

  1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

  2、防水材料要求:采用b防水卷材,厚度为4。

  五、维修要求:

  1、乙方提供相关的施工方案进行施工,提供人工,材料。

  2、乙方按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

  3、乙方应抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。

  4、维修工期:在正常天气下天内必须完成。

  5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净,否则视为验收不合格。

  6、工程质量及验收:各种防水材料应符合规范的要求,并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准,乙方无偿返修,直到合格为止。

  7、维修后保质:门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为________年,即维修后应当继续最低保修________年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

  六、维修工程款的发放

  乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工,经甲方验收合格后,扣除工程价款的5%作为质保金,其余工程款甲方在一周内付清。

  七、其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效。

  甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

  法定代表人(签名):__________法定代表人(签名):__________

  ________年________月________日

房屋漏水 篇10

  甲方:_________________,身份证号:_________________,家庭住址:_________________。

  乙方:_________________,身份证号:_________________,家庭住址:_________________。

  _____年_____月_____日,因甲方的装修师傅(身份证号:_________________,家庭住址:_________________)在贴地板砖给房间地面浇水时,水漏到了乙方家里,造成了乙方家里木地板、墙面等不同程度的损坏。经甲乙双方协商一致,就赔偿问题自愿达成如下协议:

  一、乙方房屋坐落于,房产证号为,产权人为。

  二、根据乙方的陈述,乙方房屋的受损情况为:_________________

  三、甲方一次性赔偿乙方人民币共计元整(小写¥元),赔偿款包括房屋因漏水造成的乙方房间内移动物和不可移动物的所有损失及维修费用、误工费用。

  四、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式后果不再与甲方有任何关系。

  五、在甲方向乙方支付上述赔偿款后,此事处理即告终结,双方不再有任何经济纠纷。乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方及任何第三人提出其他任何赔偿费用要求。

  六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。

  七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

  八、本协议为一次性终结处理协议,本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字、捺手印后生效。双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。

  甲方(签字):_______________乙方(签字):_______________

  _____年_____月_____日_____年_____月_____日

  见证人(签字):_______________

  _____年_____月_____日

房屋漏水 篇11

  原告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。

  被告________,男,_______年___月___日出生,汉族,住所地_____________________________________。

  诉讼请求

  一、判令被告排除对原告房屋卫生间漏水的妨害;

  二、判令被告向原告赔偿损失________元;

  三、判令被告承担本案的诉讼费及合理费用。

  事实与理由

  原告为_______市_______区_______花园____栋___单元___层___室的业主,被告是其正楼上的邻居。_______年___月份,原告发现其房屋卫生间的塑胶板上出现了漏水情况造成原告及其家人如厕不便且墙上开始渗水,随即原告便告知小区物业公司上门查看,经过物业公司工作人员的检查发现原告房屋卫生间的塑胶板上漏水的原因是被告房屋卫生间里蹲便器问题造成的。

  原告多次找到被告交涉要求及时解决卫生间漏水的问题,但被告每次均予以其他理由搪塞,小区物业公司与社区也从中协调多次但无果。为此,原告特向贵院起诉,请求依法保护其合法权益。

  此致

  __________区人民法院

  具状人:___________

  _______年___月___日

房屋漏水 篇12

  律师函

  女士:

  XX事务所依法接受女士的委托,指派律师就您的房屋漏水所涉侵权有关事宜现致函如下:

  X年XX月XX日,我的委托人与您签订了房屋租赁合同,房屋地址位于,租赁期间于X年XX月XX日至X年XX月XX日。X年XX月XX日,早上6点左右,楼下住户敲门,声称我委托人所承租的房间漏水,导致楼下墙壁全部侵湿。经检查发现是洗衣机的水管破裂所致。现因漏水导致住户地板被泡以及墙面被侵蚀,其声称该侵害造成损失共计人民币X元。

  依据您与我委托人签订的房屋租赁合同第六条约定“租赁期间甲方(王美玲女士)提供房屋内所有功能正常的固定设备设施给乙方(吴娇女士)使用”。现调查,我委托人搬入X室时,破裂的水管是用透明胶暂时固定起来,入住时您也未提醒任何关于水管质量的问题,且事发时已至半夜,水管的突然破裂明显与入住人员人为使用无关。依据《中华人民共和国民法典》第二章第六条之规定“行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任”,据此,此笔费用应由您一人承担。

  事发之后,您拒不承担此笔费用,并携人大吵大闹,经与您多次沟通无果后,我的委托人为维护邻里关系,不得已先行垫付了X元。我委托人所垫付的款项您已构成不当得利,依据《民法典》第92条之规定“没有合法根据,取得不当利益,造成他人损失的,应当将取得的不当利益返还受损失的人”,故而,请您于收悉本函后XX日内向女士清偿以上款项。

  否则,女士将授权本所依据《民事诉讼法》第119条之规定,诉请人民法院追究您的不当得利责任。

  专此函告。

  X事务所

  律  师:                          

  X年XX月XX日  

房屋漏水 篇13

  甲方:

  乙方:

  (以下简称甲方)和 以下简称乙方就甲方的房屋所出现的渗水问题及隔热制作达成如下维修协议协议:因甲方宿舍楼在使用期间出现渗水问题,乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修经双方协商,协议如下:

  1. 维修时间: 年 7 月 日起到 年月 日止.

  2. 维修地点:

  3. 负责维修单位:

  4. 维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意.

  5. 维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作. . 家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认,基于维修期间,甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害).在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,乙方必须按照原价进行赔偿。

  8. 房屋维修期的注意事项:甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备包括协助邻居之间及小区里面的其他事情如垃圾材料的堆放. 9. 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定以解决漏水为主或者以相关行业标准为验收标准.

  10. 在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。

  11.如此次维修没有达到预期的修复效果,再次出现渗水,则乙方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修再次发生的维修费用由乙方全部负责.

  12.根据双方的协商,本次维修双方采取以下第 种方式进行:

  1) 甲方负责全部材料乙方负责施工对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量问题乙方不负责因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题则乙方负责全部材料的费用甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长

  2)甲方负责主要材料乙方负责部分材料乙方负责施工其他的由双方协商

  3)乙方负责全部的材料乙方负责施工对于因此出现的问题乙方负全部责任.

  13 . 本 工 程 维 修 发 生 的 费 用 共 计 人 民 币元大写 关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方式甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的 50在维修结束后付 45余下的 5待保修期满后甲方在行支付.

  14. 本协议一式两份双方各持一份.

  15.关于保修:保修期 60 天自维修结束之日起算保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看并采取其他相关措施

  16. 其他未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲 方公章 经办人(签名)

  乙方:年 月. 日

房屋漏水 篇14

  甲方:

  乙方:

  为保证房屋漏水维修质量,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,本着平等、自愿的原则签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

  一、维修地点:监狱医院门诊楼及住院部维修。

  二、承包方式:包工包料保质量

  三、合同金额:

  合计金额为:¥8.76万元大写:人民币捌萬染仟陆佰圆整。

  四、维修标准。

  1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

  2、防水材料要求:采用sbs防水卷材,厚度为4mm。

  五、维修要求:

  1、乙方提供相关的施工方案进行施工,提供人工,材料。

  2、乙方按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

  3、乙方应抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。

  4、维修工期:在正常天气下天内必须完成。

  5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净,否则视为验收不合格。

  6、工程质量及验收:各种防水材料应符合规范的要求,并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准,乙方无偿返修,直到合格为止。

  7、维修后保质:门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为五年,即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

  六、维修工程款的发放

  乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工,经甲方验收合格后,扣除工程价款的5%作为质保金,其余工程款甲方在一周内付清。

  七、其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效。

  甲方(盖章):乙方:(盖章)

  法定代表人(签名):法定代表人(签名):

  年月日年月日

房屋漏水 篇15

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:

  一、费用及付款方式:

  甲方委托乙方修补,乙方以包干价的形式承包,包干费用xx元,大写,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:。

  二、施工责任:

  乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为js防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

  三、工期及保质期:

  自本合同签订之日起5日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为xx年。

  四、人员管理:

  乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度,服从甲方管理人员的安排,无条件配合甲方对小区进行管理,乙方人员不得损坏小区内公共设施设备,若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;

  五、施工垃圾:

  施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。

  六、违约责任:

  甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付x元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表: 甲方代表:

  联系电话: 联系电话:

  住址:

  签字日期:x年xx月xx日

房屋漏水 篇16

  本合同由_______________(身份),所在居住地__________(以下称甲方),与_______________(身份),所在居住地__________(以下称乙方)于19__________年_____月_____日在__________签署。

  兹证明

  乙方__________原因房屋漏水,造成甲方财产损失。

  鉴于乙方同意赔偿甲方相应损失,兹双方关于赔偿问题达成如下协议

  定,甲、乙双方物此立约:

  (具体赔偿细节)

  支付:_________________(最迟具体赔偿支付日)

  仲裁

  有关或执行本合同的一切争议应该友好协商解决。若达不成协议,有关争议案则提交__________仲裁。仲裁决定为终局的,并对双方均具有约束力。

  适用法律

  本合同的签订,解释和履行以中华人民共和国法律为准。

  6.正本条款

  本合同以中文书写,正本两份,每方各持一份。

  7.有效期

  甲方:_________________乙方:_________________

房屋漏水 篇17

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  为保证房屋漏水维修质量,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,本着平等、自愿的原则签订如下协议,确保双方共同遵守执行:_________________

  一、维修地点:_________________

  二、承包方式:_________________

  三、合同金额:_________________

  合计金额为:_________________万元,大写:_________________人民币整。

  四、维修标准。

  1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

  2、防水材料要求:_________________

  五、维修要求:_________________

  1、乙方提供相关的施工方案进行施工,提供人工,材料。

  2、乙方按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

  3、乙方应抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。

  4、维修工期:_________________在正常天气下天内必须完成。

  5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净,否则视为验收不合格。

  6、工程质量及验收:_________________各种防水材料应符合规范的要求,并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准,乙方无偿返修,直到合格为止。

  7、维修后保质:_________________保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为五年,即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

  六、维修工程款的发放

  乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工,经甲方验收合格后,扣除工程价款的5%作为质保金,其余工程款甲方在一周内付清。

  七、其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效。

  甲方(盖章):_________________乙方:_________________(盖章)

  法定代表人(签名):_________________法定代表人(签名):_________________

  签订日期:_________________

房屋漏水 篇18

  甲方:

  乙方:

  为保证楼房屋顶漏水维修质量签订如下协议,确保双方共同遵守执行:(以下简称甲、乙方)

  第一条、维修质量标准及要求

  1、经甲方集体讨论统一与乙方(可自行选择合理楼顶防漏维修方式)签订本合同。

  2、维修地点:农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户楼顶层面。

  3、维修质量标准:楼顶层面维修必须在保证不影响楼房的安全前提下进行,维修以解决楼顶层防漏为主。对于涉及到该楼房屋顶(指定维修部分)所出现的所有渗水部位都必须进行维修,在维修期间,甲方可派人在现场予以质量监督和协助部分工作。

  4、维修要求:

  ①甲方通知乙方在维修动工之前须进行实地勘察,提出合理共识的维修方案,否则造成的一切费用由乙方负责。

  ②由乙方具体组织维修施人员,并负责做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由乙方自行负责。

  ③乙方要在甲方指定的时间期限内负责清理完该维修所造成的余泥杂物,并服从甲方对该维修项目的监督管理,否则造成的损失及费用由乙方负担。

  5、维修工期:在正常情况下2天内必须完成。

  6、维修质保事宜:楼顶维修部位的保修起始日期自最后维修检验完工之日起计算。在没有不可抗力及人为因素破坏情况下,楼顶层面防水工程的最低保修期限为3年,即维修合格后应当继续保修3年。且在保修期内出现漏水的情况后,甲方通知乙方后,乙方须在2个工作日内响应,否则造成的后果由乙方负责。

  第二条、维修工程款的约定及给付

  1、维修工程款约定金额:3000元人民币,(大写:叁仟元)。

  2、乙方维修楼顶漏水工程款须按约定不能超出预算,若超出,不足部份的由乙方自行解决。

  第三条、其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、如有未尽事宜可协商解决,协商解决部分与本协议具有同等效力。

  3、本合同自双方签名盖章时生效,一式两份,甲、已方双方各执一份。

  甲方(签章):农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户

  签订日期:

  乙方(签章):

  签订日期:

房屋漏水 篇19

  原告________,男,________年____月____日出生,汉族,住所地_____________________________________。被告________,男,________年____月____日出生,汉族,住所地_____________________________________。风险提示:

  诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

  另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。 诉讼请求

  一、判令被告排除对原告房屋卫生间漏水的妨害;

  二、判令被告向原告赔偿损失________元;

  三、判令被告承担本案的诉讼费及合理费用。风险提示:

  诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 事实与理由原告为_______市_______区_______花园____栋___单元___层___室的业主,被告是其正楼上的邻居。________年____月份,原告发现其房屋卫生间的塑胶板上出现了漏水情况造成原告及其家人如厕不便且墙上开始渗水,随即原告便告知小区物业公司上门查看,经过物业公司工作人员的检查发现原告房屋卫生间的塑胶板上漏水的原因是被告房屋卫生间里蹲便器问题造成的。原告多次找到被告交涉要求及时解决卫生间漏水的问题,但被告每次均予以其他理由搪塞,小区物业公司与社区也从中协调多次但无果。为此,原告特向贵院起诉,请求依法保护其合法权益。此致__________区人民法院具状人:________年____月____日风险提示:

  提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。

  注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。

  另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。

房屋漏水 篇20

  甲方:

  乙方:

  为保证房屋漏水维修质量,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,本着平等、自愿的原则签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

  一、维修地点:监狱医院门诊楼及住院部维修。

  二、承包方式:包工包料保质量

  三、合同金额:

  合计金额为:¥8.76万元大写:人民币捌萬染仟陆佰圆整。

  四、维修标准。

  1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

  2、防水材料要求:采用sbs防水卷材,厚度为4mm。

  五、维修要求:

  1、乙方提供相关的施工方案进行施工,提供人工,材料。

  2、乙方按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

  3、乙方应抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。

  4、维修工期:在正常天气下天内必须完成。

  5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净,否则视为验收不合格。

  6、工程质量及验收:各种防水材料应符合规范的要求,并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准,乙方无偿返修,直到合格为止。

  7、维修后保质:门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为五年,即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后,在甲方通知后2个工作日内响应。

  六、维修工程款的发放

  乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由乙方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工,经甲方验收合格后,扣除工程价款的5%作为质保金,其余工程款甲方在一周内付清。

  七、其它约定

  1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

  2、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效。

  甲方(盖章):乙方:(盖章)

  法定代表人(签名):法定代表人(签名):

  签订日期:年月日


房屋漏水相关文章:

房屋漏水

房屋漏水(精选20篇)房屋漏水篇1本合同由_______________(身份),所在居住地__________(以下称甲方),与_______________...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...