作文档>范文大全>合同范本>租赁合同

电器设备供货合同

更新时间:

电器设备供货合同(通用20篇)

电器设备供货合同 篇1

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方因用电需要,向乙方购买配电设备,并由乙方安装调试。为明确甲、乙双方权利义务关系,依据《合同法》等的规定,双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则,签定本合同,以资双方共同遵守。

  第一条 甲方需求配电设备概况:

  1.主要设备:

  2.安装设备辅助材料明细:

  3.设备安装地点:

  4.设备安装范围:

  5.乙方负责协助甲方办理用电手续。

  第二条 供货安装期限:

  1、甲方提供基础设施具备安装条件,施工安装图纸经供电公司审核通过,乙方方可进入施工现场,乙方自进入设备安装现场之日起 个工作日内供货并安装调试完毕。

  2、 如遇到下列情况,工期相应顺延:

  ﹙1﹚安装基础设施设计变更,致使施工无法继续进行;

  ﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;

  ﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。

  第三条 设备价款及安装费用支付:

  1、工程价款:

  2、付款方式:

  第四条 所有权保留条款:

  1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的,乙方保留对主要设备的所有权,并有权及时行使的所有权 。

  2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸,运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。

  第五条 双方责任、义务:

  (一)甲方责任、义务:

  1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。

  2、甲方向乙方提供道路畅通,临时用电到位和材料临时仓储场所等。并提供安装现场的工程地质和地下管网线路资料,保证数据的真实和准确。

  3、 事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作,确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象,如有阻工或干扰,应立即给与现场处理。否则,因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。

  4、合同签定后,根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。

  5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护,在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏,甲方自行承担维修责任。

  6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系,以便及时协调解决安装装中出现的问题。

  7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责,并承担其质量保修责任,如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。

  8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏,甲方自行承担责任。

  (二)乙方责任、义务:

  1、自工程移交生产一年内,因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。

  2、乙方及时组织人员施工。

  3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款,乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收,并行使所有权人的权利。

  4、乙方保证对供设备符合国家质量标准,安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格,验收中发现返工的,乙方应及时返工,因此增加的费用有乙方承担。

  5、如有变更增加费用的,变更前及时取得甲方签证同意,如甲方不签证同意,乙方承担擅自变更责任。

  6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。

  第六条 设备质量及安装验收:

  1 、设备和安装技术质量验收依据为:国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。

  2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收, 并准备好竣工资料,由甲、乙双方进行验收,由甲方签发验收合格证书给乙方,乙方清理工程现场,办理工程移交手续。

  3、 如验收不合格,由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装,并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

  第七条 产品保修、维修、维护约定

  1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题,乙方自接甲方通知 24 小时内要求到位, 及时完成维修业务。

  2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训,设备质量出现的问题负责免修复。

  第八条 附则:

  本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

电器设备供货合同 篇2

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,结合本工程具体情况,经双方友好协商,签订本合同,以其共同信守具体条款如下:

  第一条 工程概况

  1.工程名称:_____________________________

  2.工程地点:______________________________

  3.4.质量标准:按甲方要求进行生产

  5.交付时间:合同签订后 日内交付

  第二条 施工及验收标准

  1.设备及材料按报价单验收。

  2.按国家标准及甲方设计要求验收。

  3.电器元件采用德力西电器股份有限公司产品。

  4.箱内导线采用国标电线,按图纸要求布线,产品外观保证美观。

  5.供方负责供电部门对设备的验收。

  第三条 工程总价款

  工程总价款为: _________ 元_______________________________ 如需增补按实际发生结算。

  第四条 付款方式

  货到现场付总货款的30% 元,所需供货全部到场,另付______________。

  第五条 质量保证期

  质量标准期为验收合格之日起第壹年,壹年内产品如出现质量问题由乙方负责维修。材料达到国家要求标准。乙方所提供的产品应满足国家、行业的相关标准、规范;同时满足现场甲方、监理、质检部门的验收标准,达到国标要求,否则,造成退货等损失均由乙方承担。

  第六条 责任与义务

  1.按甲方图纸设计要求认真组织生产制造。

  2.按双方确认的供货期组织生产确保及时供货。

  3.确保产品质量,保证材料质量合格。供给甲方有效的货物质量证明文件;乙方提供的上述所有质量证明要满足甲方报验要求,否则甲方有权拒绝支付相应的合同价款。

  4.货物全部运至甲方指定的交货地点,甲方在收到货物并检查合格后方可生效.

  第七条 其他

  1.双方签订的合同基本条款,报价文件及合同附件均属合同范围,与本合同的法律效力。

  2.本合同签字盖章后立即生效,合同所有条款执行完后合同终止。 本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

电器设备供货合同 篇3

  需方(甲方):_____________________________

  供方(乙方):_____________________________

  1.设备型号及数量

  甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________,具体供货清单请参考附件一。

  2.合同总价

  2.1 合同总价为_____________¥元,人民币(大写):_________________________________。

  2.2 该合同总价为广州交货价,不含运输、包装费用。

  3.付款及结算方式

  3.1 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即___________¥元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

  3.2 本合同签定后的第______天,甲方将合同总金额的_____%(即___________¥元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

  3.2 乙方出具与甲方结算货款。

  4.设备交货期

  乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

  5.设备发货

  5.1 交货地点:_______________运输方式和运费由甲方承担。

  5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

  6.设备的签收

  6.1 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。

  6.2 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。

  7.设备的安装调试与指导

  7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

  7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。

  8.售后服务

  8.1 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。

  8.2 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。

  9.违约责任

  9.1 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的___________向甲方支付违约金。

  9.2 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_________向乙方支付违约金。

  9.3 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。

  10.不可抗力

  因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。

  11.争议的解决

  甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

  12.合同的生效

  12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

  12.2 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。

  13.其它事宜。

  其它未尽事宜由双方友好协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

电器设备供货合同 篇4

  买 方:

  卖 方:

  20_ 年 1 月 9 日根据《中华人民共和国合同法》等法规,经双方协商,同意签订本合同,共同遵守。

  1、采购设备内容

  2、合同价格

  本合同总价为人民币 捌万玖仟肆佰圆整 (含增值税发票)。

  本合同总价为设备供货、安装及技术、售后服务等的全部费用,实行固定总价包干。除发生下列因数可调整合同价外,不得以任何其他理由调整任何费用。

  2.1买方提出的设备变更或由卖方提出的合理化建议,经买方同意采纳方可调整。

  2.2若发生不可抗力的因素造成费用增加使卖方直接损失的费用,经鉴定核准,买方酌情予以一定补偿。但属卖方可以预见、预防,而卖方预防不力所造成的损失,不予补偿。其经济损失由卖方承担。

  3、设备质量及其管理

  卖方保证所提供的设备是全新的且原包装未拆封的;提供的产品是完全符合合同规定的质量、规格、性能要求。买方将在现场拆封,并按厂方提供的装箱配置单验收,买方要求安装操作系统除外。

  4、产品包装

  为了保证设备在运输和装卸过程中的安全,产品包装应符合国家标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏,由卖方承担一切责任。

  5、本合同产品严格按照厂家售后服务承诺进行质保。 6、交货时间 20_ 年 1 月 14 日 7、双方责任 7.1买方

  1)按合同规定向卖方支付货款。 2)组织对设备的验收 7.2卖方

  1)卖方按合同要求提供设备、安装、调试、技术指导、售后服务。 2)对设备质量问题,无条件承担责任,并在最短时间内给予处理,确保买方正常使用。

  8、付款方式与结算

  对于货款支付,可根据需要选择 B 种方式。

  A、无预付款,卖方设备供应齐全且卖方对买方的安装调试完成后, 两日内,由买方一次向卖方支付全部货款,卖方需向买方开具销售发票。

  B、采购方根据买卖双方的协议,本合同签订生效后 3 天内,买方向卖方支付合同价款 30%的设备预付款;卖方设备供应齐全且卖方对买方的安装调试完成后,买方应在2个工作日内向卖方支付合同价款的全部余款;

  9、违约责任 9.1设备质量责任

  1)在设备质量保证期内,凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题,由卖方负责按照国家三包规定处理。

  2)由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏,由买方负责。但卖方保证及时给予补齐和修复。

  9.2违约赔偿

  除不可抗力外,如卖方发生不能按期交货或提供服务,买方发生中途退货等情况,应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商,妥善解决。如协商无效,按下列规定处以罚金。

  1)逾期交货

  卖方逾期交货,按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金,每逾期一天,罚款千分之四。如买方不能根据合同规定日期付款,按拖欠部分总价计算向卖方赔偿违约金,每拖欠一天,罚款千分之四。

  2)卖方不能交货或买方中途退货

  卖方不能交货,应向买方偿付违约金。违约金按未交货部分货款的5%计算。 买方中途退货,应向卖方偿付违约金。违约金按未退货部分货款的5%计算。3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的20%,如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货,买方可考虑终止合同。

  4)经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

  10、仲裁

  凡有关本合同或执行本合同中发生的争端,卖、买双方应通过友好协商,妥善解决。如通过协商仍不能解决时,可依法向人民法院提起诉讼。

  11、合同生效及其他

  本合同一式两份,双方各执一份,同等生效。

  买 方(盖章): 卖 方(盖章):

  委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

  电 话: 电 话:

  地 址: 地 址:

  开户银行: 开户银行:

电器设备供货合同 篇5

  甲方: (需货方)

  乙方:(供货方)

  一、兹有 (需货方)以下简称甲方,武汉江汉区同能美鑫电脑有限公司(供货方)以下简称乙方,经友好协商达成如下条款:

  二. 包装标准:原厂付货包装。

  三. 验收标准:按原厂产品技术指标验收,各项技术指标优良。

  四. 售后服务:乙方向甲方提供良好的售后服务。服务承诺:在正常使用情况下,三个月内免费包换,壹年内免费保修。

  五. 付款方式及期限:

  六. 本合同经双方签字或盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。本合同一式二份,双方各执一份,据有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

电器设备供货合同 篇6

  需方: (甲方) 签订地点:

  供方: (乙方) 签订日期:

  供需双方根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定,在平等互利和双方自愿的原则下,经协商一致签订本合同,合同条款如下:

  第一条 标的、数量、价款及交(提)供时间

  标的名称 型号 数量 单位 单价 金 额 备注

  详见附表

  合计人民币金额(大写) 万元整

  交货时间:年月日。

  交货地点:招商局漳州开发区厦大商业街工地现场。

  第二条 质量标准:

  本合同产品应符合和达到技术文本中各项性能指标的技术参数,同时也应遵守供方此次投标文件的各项承诺,当二者不一致时,以技术文本或按较高质量标准为准。

  第三条 乙方对质量负责的条件及期限:

  质量符合行业标准并对质量实行“三包”;自安装竣工交付之日起免费维保壹年。

  第四条 包装:

  包装完好并能应适合长途运输、多次搬转、吊装和防水防撞击等安全要求;办理设备的运输保险并承担相应费用;

  第五条 运输方式及到达站(港)和费用承担:

  汽运至安装现场,乙方承担一切费用。

  第六条 检验标准:

  根据行业标准及技术文件要求执行,并保证通过供电部门的验收;

  第七条 设备的安装与调试:

  乙方配合供电部门对设备的安装进行技术交底并参与调试直至验收合格交付使用。

  第八条 结算方法:

  以银行承兑汇票结算,付款方式如下:

  1、合同签订后三日内预付合同总金额的 %;

  2、提货时支付合同总金额的 %;

  3、货到现场并清点验收符合附表内容后支付合同总金额的 %;

  4、安装验收合格后付清余款。

  第九条 违约责任:

  1、交货期每拖延一天,罚款合同总额的 ‰;

  2、交货期拖延一周后,每拖延一天,罚款合同总额的 ‰。

  3、供方保证所供应的设备及设备安装后能及时获得供电部门的合格验收,若因设备质量问题而影响工程合格验收,导致需方产生负面影响和经济损失,需方有追索供方赔偿的权利。

  第十条 合同争议的解决方式:

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  第十一条本合同一式四份,经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况变更应双方协商同意,但属单方违约,应由责任方承担造成的损失。

  第十三条 其他约定事项:

  货到现场时,供货方得向甲方递交 %合同总额的增值税发票。

  甲方签章:  乙方签章:

电器设备供货合同 篇7

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,甲方委托乙方生产制作厨房设备及供应厨房用品一批(详见报价单)。为使双方共同努力,互相配合完成此任务,特订立如下条约,以便共同遵守。

  一、合同内容:厨房设备及用品添置

  二、工程总金额:(大写)

  三、施工安装地点:甲方所在地

  四、施工时间:从乙方收到甲方预付款之日起至年______月______日内完成并会同甲方共同验收。

  五、付款方式:甲、乙双方合同一经签订,甲方应向乙方支付合同总金额的30%订金,即人民币:______,乙方收到甲方预付款后立即开始制作或准备甲方所需物品。制作完毕后,由乙方负责将甲方所需物品运至甲方现场并负责安装施工。货到现场,甲方再付乙方合同总金额的50%货款,即人民币______。施工完毕经甲方验收合格后甲方应向乙方再支付合同总金额的20%货款,即人民币。

  六、权利与义务:甲方应向乙方提供现场施工的水、电施工配置,已满足乙方安装施工的需要。乙方应按甲方要求进行安全操作,并保质保量完成合同要求。若安装施工完毕,甲方未按合同要求付清货款,乙方有权对甲方未付款部分产品自行处理。

  七、售后服务:乙方向甲方所提供或制作的产品“三包期”为一年。保修期后产品继续实行售后服务,根据具体情况适当收取一定的材料及人工费用。

  八、未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。若协商不成,任何一方可向本方所在地法院诉请解决。

  九、本合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份,经甲乙双方签字盖章后起效。

  备注:根据甲方所要求的质量所需要的材料来制作。

  甲方单位:

  乙方单位:

  日期:_____年_____月_____日

  厨房设备供货合同范文篇二

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经充分协商,本着自愿平等互利的原则,就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同,以共同遵照执行。

  一、设备名称及价格、数量:

  胜利牌9A—II型消毒柜台_____元。

  总计含税价:_____元。

  二、验收及付款方式:

  1、甲方收到设备,经过乙方调试、调用完好后,甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

  2、总价:_____元人民币(大写:壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角),设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

  3、甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

  三、甲、乙双方责任:

  1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

  2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注:人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

  3、甲方使用设备中(保修期内),如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内,乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

  四、争议解决:

  凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决:诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

  五、其它事项:

  1、合同如有未尽事宜,须双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  签定时间:_____年_____月_____日

电器设备供货合同 篇8

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  1.设备型号及数量

  甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________,具体供货清单请参考附件一。

  2.合同总价

  2.1 合同总价为¥元,人民币(大写):____________________。

  2.2 该合同总价为广州交货价,不含运输、包装费用。

  3.付款及结算方式

  3.1 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即¥元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

  3.2 本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%(即¥元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

  3.2 乙方出具与甲方结算货款。

  4.设备交货期

  乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

  5.设备发货

  5.1 交货地点:_______________运输方式和运费由甲方承担。

  5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

  6.设备的签收

  6.1 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。

  6.2 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。

  7.设备的安装调试与指导

  7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

  7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。

  8.售后服务

  8.1 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。

  8.2 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。

  9.违约责任。

  9.1 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。

  9.2 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。

  9.3 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。

  10.不可抗力

  因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。

  11.争议的解决

  相关的合同范本

  ·食品供货合同 ·钢材供货合同 ·办公用品供货合同

  甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

  12.合同的生效

  12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

  12.2 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。

  13.其它事宜。

  其它未尽事宜由双方友好协商解决。

  甲方单位: 乙方单位:

  甲方代表: 乙方代表:

  单位地址: 单位地址:

  联系电话: 联系电话:

  签约日期: 签约日期:

电器设备供货合同 篇9

  需方:上海××房地产开发有限公司(以下简称甲方)

  供方:上海××机电工程有限公司(以下简称乙方)

  甲、乙双方经协商一致,就甲方向乙方采购并由乙方安装本合同项下的××水亭楼盘售楼处所需的空调系统,特订立本合同,以兹共同遵守。

  一、设备名称、数量、价格、供货及安装时间

  1、设备名称:××水亭售楼处空调系统(商标:大金,生产厂家:上海大金空调有限公司,产地:上海)。

  2、数量、规格型号、材料明细、材料单价、安装费、报价明细见合同附页。

  以上单价包含货款、材料费、人工费、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、税费、损耗等乙方将全部货物送至本合同约定地点安装完毕并经甲方验收合格所需的一切费用。除此以外,甲方无需再向乙方支付其他任何费用。上述单价不因任何因素的变化而调整。

  3、合同总价:暂定为人民币××万元(大写:××万元整),最终以经甲方确认的乙方实际供货数量及合同约定的单价据实结算。

  4、室外机基础由甲方负责制作,室内外机电源乙方负责从一层配电箱引出。

  4、供货及安装工期:供货及安装工期为40个日历天,自乙方收到甲方供货通知单之日起计算。其中供货期为30个日历天,安装期为10 个日历天,前述期限均包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。安装施工要服从甲方统一安排,遵守甲方各项工程管理规定,作好与其它施工方配合施工的工作。

  二、质量及安装要求、技术标准

  乙方所交付及安装的空调质量应符合国家、行业标准及本合同约定标准,并达到优良,施工按照以下规范和要求执行:

  1、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-20xx)

  2、《工业管道安装工程施工及验收规范》(GBJ235-82)

  3、 大金空调技术手册标准

  4、 图纸及设计说明

  上述标准不一致的以高者为准。

  三、交货地点(即合同履行地点)、时间、方式

  由乙方送货到上海市浦东新区×××路××号甲方开发的××水亭售楼处,经甲方初验验合格后乙方方可进行安装,具体安装位置届时由甲方指定,所需运输费、装卸费、安装费由乙方承担。

  四、包装要求

  设备由乙方负责用纸箱或木箱包装并承担包装费用。乙方应采取措施保证材料设备不因包装物或运输、装卸、气候、温度、湿度或存储等因素而受到损害。货物送至本合同约定的交货地点后,包装物不回收,由甲方处置。

  五、验收标准、方法及提出异议期限和方法

  1、验收标准:按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243 -20xx)规定及本合同约定标准进行验收。

  2、设备验收方式:乙方应当在材料设备进场时间提前二十四小时通知甲方、监理、施工单位,以便安排初验,货物运抵合同约定交货地后由甲方、监理、施工单位三方进行数量、外观初验,但甲方的初验并不表示乙方的材料设备已验收合格,乙方仍需对材料设备存在的内在质量问题或其他质量瑕疵承担违约责任。

  3、乙方在向甲方交付材料设备的同时,必须向甲方提交材料设备的合格证书及产品检验报告、产品使用说明、环保检测合格证明等资料,如未提交,甲方有权拒绝接收材料设备,并由乙方承担逾期交货的违约责任。即使甲方接收货物的,甲方也有权按乙方最终提交资料的日期顺延付款日期。

  4、甲方、监理、施工单位在初验过程中,如果发现材料设备的型号、规格和质量不符合验收标准要求的,甲方拒绝验收的,乙方应当负责运出甲方场地并承担费用。甲方有权随时对进场材料设备进行检查,甲方、监理在乙方安装施工过程中,如果发现材料设备质量或安装不符合验收标准要求的,如甲方向乙方提出书面异议,在异议未解决前,甲方有权拒付异议部分的货款。乙方在接到甲方书面异议后,应在十天内负责处理,否则即视为默认甲方提出的异议处理意见。如因前述原因导致超过本合同约定的交货期或安装期的,乙方还应承担逾期交货或逾期安装的责任。

  5、当工程进入设备调试、试运转阶段时,乙方应在正式验收前五天内书面通知甲方派出人员参加调试。

  6、本协议签订时,乙方已勘察过现场,对现场的室内及室外情况已完全了解。空调安装使用后,如冬季室外温度在0oC以下时,乙方必须保证所安装的空调能使室内最低温度达到20oC(包含20oC)以上;如室外温度为38oC以上时,乙方必须保证所安装的空调能使室内最低温度达到(包含18oC)18oC以上。如未达到前述标准,甲方有权要求乙方退货,乙方不得提出任何异议,同时乙方须承担合同价款20%的违约赔偿金。

  7、乙方须对提供的空调质量及安装质量负责,空调在投入使用后,凡因空调质量或安装质量不符合本合同约定或有其它内在质量瑕疵,而给甲方或任何第三方造成人身损害和财产损失的,均由乙方承担责任。

  六、结算方式及期限

  合同签订后×日内,甲方付合同总额的30%款项给乙方作为预付款;货到交货地点后并经甲方、监理初验合格后×日内,甲方付合同总额的50%款项给乙方;安装调试完毕经甲方验收合格并交付甲方使用后×日内,乙方向甲方提交供货证明、技术资料、安装验收证明、结算报告等,双方按本合同约定标准进行结算,结算值经甲方确认后×日内,甲方付至结算值的95%;剩余结算值的5%,作为保修金由甲方预留,保修期满后,如无质量问题,自保修期满之日起10天内,该款项由甲方无息支付给乙方。

  甲方每次向乙方付款的同时,乙方须向甲方出具同等数额正规合法的发票,否则,甲方有权拒绝付款。

  七、合同单价包含运输费、安装费,运输及安装过程中的一切责任均由乙方承担。

  八、违约责任

  1、乙方逾期交付设备材料或逾期安装或逾期履行其他任何一项义务的,每逾期一天,乙方应支付本合同总价款万分之五作为违约金,逾期十天,甲方有权解除本合同,乙方应承担本合同总价款20%的违约赔偿金,如该违约赔偿金不足以弥补甲方损失的,乙方还应当赔偿甲方所受到的损失。

  2、如乙方交付的材料设备型号、规格及安装过程中等任何一项不符合本合同约定或有质量问题,如甲方同意利用的,乙方应承担合同总价款20%的违约金;如甲方要求乙方重新更换的,乙方应按甲方要求的时间及时更换,同时须承担不符合约定部分货物货款5%的违约金,如拒绝、逾期更换或更换一次后仍不符合约定,甲方有权解除本合同,乙方须承担该部分材料设备货款20%的违约赔偿金。如甲方要求退货的,乙方应无条件服从,乙方还须赔偿甲方因此而受到的损失。

  3、乙方因材料设备包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的差价部分。因包装不符合规定造成材料设备损坏的,乙方应负责该损坏部分全额赔偿。

  4、乙方提前交工验收的,甲方验收后,仍可按合同规定交货时间付款;乙方逾期交货及安装的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应按照合同约定的规格、数量和质量发货及安装,并支付逾期交货及安装的违约金。

  5、乙方违反本合同其他任何一项义务的,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金,乙方还应当赔偿因工期拖延、质量造成甲方的其他损失。

  6、乙方同意甲方从保修金和应支付乙方的货款中扣除应由乙方承担的维修费、违约金、赔偿金等款项。

  九、不可抗力

  甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通知不能履行或不能完全履行合同的理由;在取得有关政府部门证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同。

  十、其它

  1、保修及安装

  乙方须对材料设备及安装的质量承担保修责任,保修期为1年,自全部材料设备安装完毕交付甲方并经甲方组织有关单位对材料设备数量、外观、质量验收合格,材料设备投入正式使用之日起计算。在保修期内,如出现质量问题,在接到甲方通知后4小时内乙方必须派员赶到现场进行维修或更换并恢复正常运转。如乙方未及时或拒绝维修、更换,甲方有权另行委托他人维修或购买他人的材料设备,所需费用和甲方因此而受到的损失,均有乙方承担。

  2、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,双方同意向上海市浦东新区法院起诉。

  3、本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期内,甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充协议,补充协议与合同具有同等效力。

  4、本合同正本一式两份,甲、乙双方各一份,合同副本一式六份,甲方执四份,乙方执二份。

  需方(甲方)(公章): 供方(乙方)(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  地址: 地址:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  电话: 电话:

  年 月 日签

电器设备供货合同 篇10

  需方(甲方):_____________________________

  供方(乙方):_____________________________

  1.设备型号及数量

  甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________,具体供货清单请参考附件一。

  2.合同总价

  2.1 合同总价为_____________¥元,人民币(大写):_________________________________。

  2.2 该合同总价为广州交货价,不含运输、包装费用。

  3.付款及结算方式

  3.1 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即___________¥元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

  3.2 本合同签定后的第______天,甲方将合同总金额的_____%(即___________¥元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

  3.2 乙方出具与甲方结算货款。

  4.设备交货期

  乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

  5.设备发货

  5.1 交货地点:_______________运输方式和运费由甲方承担。

  5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

  6.设备的签收

  6.1 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。

  6.2 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。

  7.设备的安装调试与指导

  7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

  7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。

  8.售后服务

  8.1 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。

  8.2 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。

  9.违约责任

  9.1 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的___________向甲方支付违约金。

  9.2 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_________向乙方支付违约金。

  9.3 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。

  10.不可抗力

  因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。

  11.争议的解决

  甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

  12.合同的生效

  12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

  12.2 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。

  13.其它事宜。

  其它未尽事宜由双方友好协商解决。

  甲方单位:__________________

  乙方单位:__________________

  甲方代表:__________________

  单位地址:__________________

  联系电话:__________________

  签约日期:__________________

  乙方单位:__________________

  乙方代表:__________________

  单位地址:__________________

  联系电话:__________________

  签约日期:_________________

电器设备供货合同 篇11

  供方:

  需方:

  经双方友好协商,按照本合同下列条款,由供方提供以下洗涤设备给需方,特订立本合同。

  第一条 订购明细:

  第二条 质量标准、供方对质量负责的条件和期限:按国家行业标准,免费保修壹年,终身维修。

  第三条 交(提)地点、方式和费用负担: 需方使用地(山东东营 )交货、汽车保价运输、运费由供方承担。

  第四条 标的物所有权自:买受人货款全部付清时起转移,但买受人未履行支付价款义务的标的物属于供方即出卖人所有。

  第五条 包装标准、包装物的供应与回收: 出厂纸箱包装,不回收。

  第六条 验收标准、方法:按国家质量规定或调试后正常运转,双方共同验收。

  第七条 随机备品、配件数量和供应方法:按保修方法供件,保期外收配件费。

  第八条 付款方式及期限:预付总货款的30%作定金,货到东营付清余款卸货安装。

  第九条 违约责任:按经济合同或双方协商解决。

  第十条 解决合同的方式、本合同履行中发生争议,双方当事人应及时解决,协商不成可申请有关部门调解,协调不成或调解未达成协议,双方当事人同意由东营仲裁委员会仲裁。事后未成仲裁协议的可向人民法院起诉。

  第十一条 其它约定事项:本协议一式二份,签字盖章生效,供方负责免费培训使用和技术指导。

  第十二条 本合同自收到买受人付款总货款的30%作为定金时起生效。

  供方:

  需方:

  年月日:

电器设备供货合同 篇12

  需方(甲方):_____________________________

  供方(乙方):_____________________________

  1.设备型号及数量

  甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________,具体供货清单请参考附件一。

  2.合同总价

  2.1 合同总价为_____________¥元,人民币(大写):_________________________________。

  2.2 该合同总价为广州交货价,不含运输、包装费用。

  3.付款及结算方式

  3.1 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即___________¥元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

  3.2 本合同签定后的第______天,甲方将合同总金额的_____%(即___________¥元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

  3.2 乙方出具与甲方结算货款。

  4.设备交货期

  乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

  5.设备发货

  5.1 交货地点:_______________运输方式和运费由甲方承担。

  5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

  6.设备的签收

  6.1 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。

  6.2 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。

  7.设备的安装调试与指导

  7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

  7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。

  8.售后服务

  8.1 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。

  8.2 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。

  9.违约责任

  9.1 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的___________向甲方支付违约金。

  9.2 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_________向乙方支付违约金。

  9.3 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。

  10.不可抗力

  因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。

  11.争议的解决

  甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

  12.合同的生效

  12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

  12.2 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。

  13.其它事宜。

  其它未尽事宜由双方友好协商解决。

  甲方单位:__________________

  乙方单位:__________________

  甲方代表:__________________

  单位地址:__________________

  联系电话:__________________

  签约日期:__________________

  乙方单位:__________________

  乙方代表:__________________

  单位地址:__________________

  联系电话:__________________

  签约日期:__________________

电器设备供货合同 篇13

  甲方:

  地址:

  联系方式:

  开户银行及账号:

  _

  乙方:

  地址:

  联系方式:

  开户银行及账号:

  _

  根据中华人民共和国合同法,按照________________学校有关规定和项目谈判要求以及乙方的报价等,为了更进一步明确双方的责任,维护双方的合法利益,经双方协商一致签订以下合同。

  一、合同金额(人民币):大写______________________,小写__________________________。

  二、所供品种、规格/型号、材质、数量、价格见附表。

  三、合同履行保证金:乙方投标保证金自供货合同签订后自动转为合同履行保证金,待合同顺利履行完成后___________个工作日内全额无息退还。

  四、交货地点:

  五、供货时间:___________年_______月_______日。

  六、产品质量及包装标准:乙方提供的产品必须符合与投标所提供的样品质量一致。

  七、运输方式及费用:由乙方负责运输,运费及装卸费由乙方承担。

  八、供货验收:乙方按甲方要求的时间地点进行供货,由甲方组织相关单位对设备在质量、规格、材质等方面进行供货验收,并签字确认。

  九、付款方式:经甲方验收合格后______________个工作日内付合同总价款_______%,剩余________%在质保期满后十个工作日内付清。同时,在结付账款时要求乙方提供以下资料:

  1、中标通知书;

  2、供货验收单;

  3、采购合同;

  4、正规统一的税务发票。

  十、甲方的权利与义务:

  1、甲方有权根据采购要求及国家标准对乙方的产品质量、售后服务等进行监督检查;

  2、甲方要求乙方在确认供货合同签订及供货安装过程中,若市场价格出现变动,供货价格保持原价格不变;

  3、乙方向甲方提供的产品质量、外形感观等与乙方投标时所报规格、品牌、材质不一致时,甲方有权要求乙方及时退、换,其给甲方造成损失的由乙方承担;

  4、若乙方有下列情形之一,甲方有权扣除相应的合同履行保证金作为违约金收归甲方所有(履行保证金的扣除不影响乙方履行本合同规定的各项义务),或终止合同并取消乙方的供货资格:

  (1)乙方违反甲方采购要求,并受到使用单位投诉达到3次以上;

  (2)乙方超过合同规定价格,收取额外费用者;

  (3)乙方未按合同约定的各项条款向甲方交货或超过约定时间三天以上交货者;

  (4)乙方违反合同约定,在甲方同意其纠正的,在规定期限内仍未能纠正者。

  5、在乙方完成合同所有条款的情况下,甲方应如期支付货款给乙方。

  6、甲方若不能按时付款,超过约定付款时间________个工作日,乙方有权收回向甲方售出的设备。

  十一、乙方的权利和义务

  1、乙方应严格执行国家法律法规,守法经营,按章办事,自觉维护甲方的利益;

  2、在具体供货履行时,乙方须按照要求的供货期限、交货地点供货并做好相关服务工作;

  3、乙方所供应的设备均应有合格证书或出厂检测报告,符合国家行业标准,满足甲方的采购要求;

  4、乙方应保证所提供设备质量、规格、材质和品牌应与乙方投标时报价表所填报的一致;

  5、乙方因保证所供设备是全新的、未使用过的原装合格正品;

  6、乙方须按甲方要求的供货期限、交货地点和品种数量、质量、规格供货;

  7、若所供设备出现质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担;

  8、乙方应主动接受甲方的监督检查,做到诚实守信。

  9、乙方在任何情况下都不得向甲方经办人提供任何形式的回扣,一经发现,甲方可立即全面终止合同,并没收履约保证金,同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

  十二、售后服务:

  1、乙方所供设备质保期为壹年,质保期满后乙方需同甲方商议并签订售后服务协议。

  2、乙方所供设备在质量保修期内出现质量问题,乙方应在接到通知后_______小时内响应,___________小时到达现场,__________小时内完成更换,并承担调换的费用;如乙方两次调换仍不能达到质量标准和甲方的使用要求,视作乙方未能按时交货,甲方有权追究乙方的违约责任;

  3、乙方须指派人定期联系售后服务事宜。

  十三、合同生效:

  1、供需双方对本合同条款都已充分理解并无任何疑义。

  2、本合同经供需双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。

  十四、合同解除的其他情形

  本合同在下述情形下可以予以解除:

  1、乙方在合同执行过程中出现重大质量问题的;

  2、双方协商一致解除本合同;

  3、由于不可抗力或意外事件使合同无法继续履行没有必要,双方均可要求解除合同。合同签订双方依据本合同的权利义务终止,但一方在合同解除前应履行的义务仍需履行。除应不可抗力或意外事件致使合同解除的情形外,引起合同解除的是由一方应赔偿因合同解除给另一方造成的损失;

  4、一方不履行合同条款,造成另一方无法执行合同协议,协商又不能解决,根据合同约定的情形守约方可以通知对方合同终止履行;

  5、乙方向甲方提供任何形式的回扣;

  6、本合同正常履行完毕。

  十五、争议解决办法:

  1、因供货质量问题发生争议,由质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。

  2、在执行本合同中所发生的、与本合同有关的一切争议,供需双方应通过友好协商的办法进行解决,如解决不了,则申请向_________________人民法院提起诉讼解决。

  十六、补充条款:

  十七、其它:

  1、如有未尽事宜。由双方协商。

  2、本合同一式___________份,由甲方执___________份,乙方执__________份。

  _

  甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________

  签约代表:_____________ 签约代表:_____________

  签约时间:_____________ 签约时间:_____________

电器设备供货合同 篇14

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经友好协商,乙方向甲方出售产品(详见清单),同时按照甲方的要求将这些设备安装调试完毕,并提供最终详细的竣工文档资料和图纸,以便将来的维护。双方同意按本合同条款行事: 合同总价大写金额:人民币叁拾贰万伍仟叁佰肆拾元整

  1、 交货及安装:

  合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。

  2、到货检验:

  产品到货后,甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符,乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后,甲方仍未对产品内在质量提出异议,视为货物验收合格。

  3、付款:

  合同签订后,甲方应支付给乙方合同总额的30%共计RMB97,602.00作为预付款,在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内,一次性付清70%共计RMB227,738.00的余款。

  4.包装及质量保证:

  乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装,乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施,以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备,包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。

  5. 保修期:

  项目合同中提供的材料乙方严格按照厂家的质量承诺执行,产品保修期为1年。乙方自项目完工之日起提供为期1年的免费现场维护。乙方应在甲方提交保修要求后3个工作日内提供完好的更换设备,乙方保证所提供的更换设备应为原厂设备。乙方服务响应时间为:6小时。合同编号:745-1874

  6.违约行为和罚金:

  a) 如乙方交付的产品为非原厂产品,除应立即以合格的产品更换外,还应支付该产品合同价值的100%作为罚金;

  b) 乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货,乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金:从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%,上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项,从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。

  c) 产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求,或保修期的服务不符合本合同要求,乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金,同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则,甲方有权要求卖方赔偿损失。

  7. 适用和争议解决:

  本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷,双方应友好协商解决;如不能通过协商解决,任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会,按该仲裁委员会的规则进行仲裁,该仲裁是终局的,对双方都有约束力。

  8. 其他:

  缩短订货期,甲方可以用传真方式订货,传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方,即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善,甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方,乙方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方,此传真件具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

电器设备供货合同 篇15

  工程名称:_________

  合同编号:_________

  _________工程公司(以下简称买方)与_________供应公司(以下简称卖方)就卖方为_________设备工程向买方提供的货物和服务,经买卖双方协商一致,签定本合同,共同遵守如下条款:

  一、合同标的

  1.本合同标的为_________设备系统,包括设备供货及服务。

  1.1 卖方的所有供货及服务必须使完成后的射击馆设备系统完全满足技术规格书的要求,技术规格书详见合同附件(1)略;

  1.2 卖方为买方设计制造并提供系统所需的设备及材料,详细清单见合同附件2(略);

  1.3 卖方向买方提供所供货物的以下服务:设计、培训、安装、测试验收、_________的服务、质量保证、售后服务等;

  1.4 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理,以确保上作的进度符合合同附件3(略)的要求。

  2.货物名称、型号、规格、数量、及交货时间如表(略)所示。设备交货时间:_________年_________月—_________月;设备开始安装时间:_________年_________月;设备调试验收完成时间:_________年_________月。具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件(略)。

  二、价格

  1.合同总价:(人民币)大写_________(¥_________)。

  2.所有货物的价格包括了主机及随机附件的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装凋试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。

  3.本合同价格为固定不变价。

  4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时,以单价为准并修正


电器设备供货合同相关文章:

电器设备供货合同

电器设备供货合同(通用20篇)电器设备供货合同篇1发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):甲方因用电需要,向乙方购买配电设备,并由乙方安装调试。为明确甲...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 员工劳动合同简易版
    员工劳动合同简易版

    员工劳动合同简易版2024年据了解,劳动合同是每个劳动者都需要签订的,那么劳动合同怎么写呢?劳动合同签订之前要核实确认对...

  • 劳动合同书范本协议书
    劳动合同书范本协议书

    2024年劳动合同书范本协议书总而言之,劳动合同一般应包括以下要素,主体及其基本信息、合同期限、工作内容与地点、劳动条件...

  • 劳动合同书模板简单版
    劳动合同书模板简单版

    劳动合同书模板简单版(精选)当与公司确定劳动合同的时候,我们为了保护双方的利益,都会签署劳动合同的,那合同里面都约定些什...

  • 简易版货物运输合同范文
    简易版货物运输合同范文

    货物运输是交通运输的重要组成部分,从属于并服务于经济社会系统,且在经济社会发展中发挥着重要的支撑和保障作用。货物运输合同...